南京建設工程律師如何收費？南京建設工程律師徐義明簡單介紹下：隨著我國**的深入，建筑工地隨處可見，吸引了大量的企業和個人投身到建筑行業，因此產生了大量糾紛，工程質量問題、拖欠工程款的行為層出不窮，層層轉包、違法分包等現象屢禁不止。所以建設工程糾紛也司空見慣，那么遇到建設工程糾紛應該怎么處理？如果協商不成還是要向法院起訴維護自己權益的，那么這就涉及請建設工程律師了，那么在南京建設工程律師如何收費呢？可以分以下三種：
1.固定收費，建設工程律師會根據具體情況給予固定報價。
2.半風險收費，前期收取相應的律師費，后期費用按照百分比收取，這個百分比也是當事人和律師協商的。
3.全風險收費，前期收取幾千元辦案費，后期費用也是按照百分比收取的，這個比例比半風險要高。
南京地區隨著城市房價上漲，建筑工程糾紛也日益增多，具體南京建筑工程律師收費要根據案情和具體工程涉訴的金額等因素綜合考慮后才能報價，所以，出現南京建筑工程糾紛的當事人，可以帶上相關的證據材料提前與律師約好到律師事務所面談了解具體案情后，給出較終的律師費報價，南京建設工程律師徐義明的回答希望可以幫到大家。
徐義明律師，擅長工程款拖欠糾紛、建筑工程糾紛、合同糾紛、工程質量糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程勘察合同糾紛等！

建筑工程價款優先受償權的行使期限，依據較高人民法院關于工程價款優先受償問題的批復，承包人行使優先權的期限為六個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。也就是說，工程項目已經竣工的，承包人應當自竣工之日起6個月內行使優先權；工程項目沒有按照合同約定竣工的，自施工合同中約定的計劃竣工之日起6個月內行使優先權，否則過期作廢。但是，在工程實務中因為發包人原因，導致工程項目在合同約定的計劃竣工日期6個月以后，仍然未能竣工并且導致施工合同解除的情況非常普遍，如果因此剝奪了承包人的工程價款優先權，對承包人顯然有失公平。因此，較高人民法院《2011?年全國民事審判工作會議紀要》*26條規定，“非因承包人的原因，建設工程未能在約定期間內竣工，承包人依據合同法*286條規定享有的優先受償權不受影響；?承包人行使優先受償權的期限為六個月，?自建設工程合同約定的竣工之日起計算；建設工程合同未約定竣工日期，或者由于發包人的原因，合同解除或終止履行時已經**出合同約定的竣工日期的，承包人行使優先受償權的期限自合同解除或終止履行之日起計算”。
建設工程優先受償權的實現，依據《合同法》*286的規定，承包人優先權的行使有兩種方式，一是承包人與發包人協商就建設工程折價；二是承包人申請人民法院將建設工程**。因此，只要承包人在法定期限內請求了與發包人就建設工程折價，或者承包人向人民法院、仲裁機構主張了確認優先權之訴，即應視為承包人已經行駛了工程價款優先權。此后，不再受6個月除斥期間的限制。但是，承包人僅向發包人主張債權而沒有協商就工程折價的或者僅主張給付之訴，而沒有明確提出確認優先權之訴的不在此限。
承包人實現工程價款優先受償權，應當提起確認之訴，并在起訴書中明確提出確認優先受償的訴訟請求及優先受償的債權數額。
通常在發包人欠付工程款的情況下，承包人在提起給付工程款之訴的同時，提出工程價款優先受償的確認之訴。法院應當在判決書主文中確認承包人在欠付工程款xxx萬元的范圍內，享有工程價款優先權。在執行階段，在發包人存在多個不同到期債權的情況下，承包人可以提出工程價款優先于抵押債權及其他一般債權優先受償的確認之訴。
當然，如果發包人與承包人就欠付工程價款的數額及其承包人的優先權均無異議，并且已經達成書面協議，承包人也可以不經訴訟，直接請求人民法院**、變賣建設工程，實現優先受償權。

南京工程欠款糾紛律師-徐義明律師力求緊密細致、務實高效對待所有業務、案件，以集合專業力量為當事人服務，從而求取得較佳的效果，避免法律風險。建設工程分包是指經發包人同意或者認可，建設工程的總承包人將承包的部分工程發包給具有相應資質條件的單位。可見，分包是在總承包合同之外，以總承包人（分包合同的發包方）與分包人（分包合同的承包方）為合同當事人的獨立的工程承包合同。分包必須符合三個條件：（1）須經發包人同意或者認可；（2）總承包人發包給分包人的是其總承包工程中的部分工程；（3）分包人須具有要相應的資質條件，分包人按照分包合同的約定對總承包人負責，并與總承包人就分包工程對發包人承擔連帶責任。根據**于2000年1月30日發布的《建設工程質量管理條例》*七十八條對違法分包所下的定義，以下情形屬于違法分包：（一）總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的；（二）建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的；（三）施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的；（四）分包單位將其承包的建設工程再分包的。
施工過程中，業主和承包商在履行施工合同時往往難以避免發生合同爭議。如果不善于及時處理這些爭議，任其積累和擴大，將會破壞一個工程項目合同各方的協作關系，嚴重影響項實施，甚至導致中途停工。因此，每個工程項合同雙方，應該重視合同爭議問題，及時而合理地解決任何爭議，善于排除影響項目實施的一個個障礙。
合同爭議的焦點，是雙方的經濟利益問題。在合同實施過程中，尤其是施工遇到特殊困難或工程成本大量**支時，合同雙方為了澄清合同責任，保護自己的利益，經常會發生一些糾紛，例如：
1、對工程項目合同條件的理解和解釋不同;
2、在確定新單價時論點不同;
3、業主拖期支付工程款或不按合同約定支付工程款引起爭議;
4、在處理索賠問題時發生爭議。
在工程承包合同中，合同雙方應當明確規定爭議的解決方式，但不限于選擇一種方式，也可以選擇兩種甚至兩種以上方式。合同應當明確選擇解決爭議方式的順序，并規定何種解決爭議方式具有較終效力。例如，合同中可規定，如果雙方出現爭議，應當通過友好協商，力爭談判解決爭議，如果談判未能達成一致意見，可以提請工程造價管理部門調解，如和解不成，則可提交仲裁或提起訴訟。
南京工程欠款糾紛律師-徐義明律師致力于合同法、公**、婚姻法、刑法、勞動法等的研究，多年的從業經歷積累了豐富的工作經驗以及妥善、出色處理各類案件的能力！為眾多客戶維護合法權益盡心盡力，受到委托人一致**。

工期延誤是指工程建設的實際進度落后于計劃進度。因承包人導致的工期延誤，承包人應當支付工期延誤的違約金或者賠償損失；因發包人導致的工期延誤，應當順延工期，補償承包人停工、窩工的損失。但是，不是所有工期延誤的情況，承包人都可以提出工期順延、費用索賠和利潤索賠。按照造成工期延誤的原因，工期延誤可分為以下六種情況：1、甲方原因；2、甲方風險；3、工期變更；4、自然風險；5、第三方風險；6乙方原因。其中**種情況的工期延誤承包人可以請求順延工期，**種情況承包人可以獲得費用索賠，只有*一種情況，承包人可以獲得利潤索賠。
計劃進度和定額工期是工期延誤的參照物。
一、?甲方原因指甲方違反合同約定或者法定義務造成的工期延誤。包括：1、發包人逾期支付工程預付款、進度款。2、發包人拖延提供施工條件。比如拖延提供場地、圖紙等。3、發包人逾期提供甲供材料。4、發包人未辦理建設行政審批手續，比如未辦理開工證等，導致建設行政主管部門勒令停工的。
以上**種情況，必須達到了導致承包人無法施工的程度。但是，如果承包人預期支付工程款，雖然達到了無法施工的程度，但是，承包人沒有停工，而是墊資繼續施工的，法院未必同意工期順延。甲方違約，未造成全面停工的，還要對工期順延及費用索賠進行合理分析。
甲方原因造成的工期延誤，發包人可以主張工期順延、費用索賠和利潤索賠。

建筑律師和房地產律師的區別是什么，首先，律師都是通過國家統一**考試/律師考試的專業執業者，其考試范圍包括所有中國現行的主要法律，可以說人人都是“法律通”，其次，隨著社會分工發展，也出現您所問的不同稱號的律師。這說明了該律師在該領域特別精通或者擅長。建筑律師對應的是“建設施工”領域的糾紛處理房地產律師對應的是“房地產買賣”領域的糾紛處理
法律事務領域非常的寬，一般可以分20個領域，一個律師一般只能對2～3個領域保持“精通”的專業水平，萬金油律師現已經沒有市場了。建筑律師是指精通建筑工程法律事務、并且熟悉建筑工程實務的律師，這類律師至少應清楚工程招投標、建筑工程相關的基本知識（包括：設計、施工進度、結算、工程簽證、質量驗收、保修等等），主要是為建筑商、開發商、設計單位、監理單位等相關主題提供法律服務的，是非常專業的律師。

-/gjjjcd/-

華商（南京）律師事務所經江蘇省**廳批準設立的合伙制律師事務所,專業提供法律顧問服務，*的刑事律師、離婚律師、建設工程律師等律師團隊，擅長建筑工程合同糾紛、建筑工程款拖欠、建材買賣糾紛等。是南京地區乃至全國服務的律師事務所。

我們的實力：

律師團隊

華商（南京）律師事務所是一家提供企業法律顧問、訴訟代理服務等業務的專業化公司制律師事務所，律師事務所自有律師及輔助人員幾十余名。立志打造通曉行業的企業顧問團隊、專業的律師團隊、分工細琢的訴訟律師團隊，并以流程管理標準化、質量管理體系化、服務項目訂制化的特色，力爭開辟一條新的道路。

標準服務

華商（南京）律師事務所開發出一整套服務收費標準化、服務內容標準化、服務流程標準化、服務質量標準化的產品，竭力為中小微企業提供專業的綜合法律咨詢服務。我們律師事務所奉行“誠心相待、恒心相守、榮聚共贏、和衷共濟”的**觀，精心打磨著每一份產品、每一項服務，只愿為您提供優質、經濟的法律咨詢服務，為您企業的發展保駕**。