綠化工程質量驗收的標準
　　1、種植時首先檢查各種植點的土質是否符合設計要求，有無足夠的基肥，基肥是否與泥土拌勻等，底肥與土球底接觸部位應鋪放一層約10cm后沒拌肥的干凈植土；
　　2、花樹木種植：按園林綠化常規方法施工，要求基肥與碎土充分混勻；成列的喬木應成一直線，并按種植苗木的自然高低依次排列，自然點植的花草樹木應自然種植，高低錯落有致。種植花草樹木的種植土應擊碎分層搗實，使根系與土充分接觸，最后用木棍插實起土圈，淋足定根水，樹木大喬木移植應注意新種植點樹木的朝向與原苗木配置點的朝向相同，并注意大喬木的移植方法，以**大苗木移植的成活率；
　　3、種植的綠地地面土質必須符合土質要求，清凈雜物，平整至所需坡度，均勻撒施基肥，與土拌勻，然后將塊狀草皮連續鋪種，草塊間隙小于2cm，之后澆足水，待半干后打實，使草與土壤充分接觸，隔天連續拍打3次，使草地拍實、平整；
　　4、其它草木植物按常規種植，種植土深度應以所種品種確定挖深，并混入基肥種植；
　　5、為**施工能體現植物造景，要求施工種植時應有的放失，以設計認真配植：對孤植樹應利于**較佳樹姿；對自然叢植樹應高低搭配有致，反應樹叢的自然生長景觀；隊叢植樹應注意不同樹種間的共生共榮，體現密林精致；對密植花木應小心冠冠之間的連接，以使整個綠化連成一體，成就初期效果。
　　三、、綠化工程合同糾紛的法院管轄
　　1、向被告住所地人民法院起訴
　　甲、乙雙方在《建設工程施工合同》中約定合同爭議由被告住所地人民法院管轄，是雙方的真實意思表示，并未違反當時的法律法規的規定，合法有效。而且乙方擬提起的訴請系基于甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》提出，故不屬于不動產糾紛，而應當屬于合同糾紛。所以可以向被告住所地的人民法院起訴。
　　2、向工程所在地人民法院起訴
　　根據新頒布的民訴法**解釋*二十八條：“建設工程施工合同糾紛，按照不動產糾紛確定管轄”，以及《*人民共和國民事訴訟法》*三十三條：“下列案件，由本條規定的人民法院專屬管轄：（一）因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄”之規定，建設工程施工合同糾紛案件，應當由不動產所在地人民法院進行專屬管轄，所以可以向工程所在地的人民法院起訴。

外來施工安全要求
　　建筑工程（包括化工施工和礦山施工以及其他行業施工）是事故風險較高的行業，**對建筑安全問題較為重視，并制定了“預防為主、安全*一、綜合治理”的安全工作方針。建設部、安全生產監督管理總局對建筑工程的管理力度加大并要求所有建筑工程從建設單位到分包單位配備安全員，并要求對施工作業人員實行三級安全教育（廠級教育、車間教育、班組教育）；特殊工種和高危崗位的工作人員要通過國家相關部門的考試后持證上崗。
督促程序是一種簡易、迅速、催促債務人清償債務的特殊程序。它對于方便當事人訴訟，減少訴訟成本，提高人民法院的辦案效率，減輕當事人的訟累，及時保護債權人的合法權益，維護正常的經濟秩序，促進社會主義市場經濟的發展具有重要的意義。

調解書由仲裁員簽名，加蓋仲裁**印章，送達雙方當事人。調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力。在調解書簽收前當事人反悔的，仲裁庭應當及時作出裁決。
一般情況下，欠款糾紛訴訟時效是三年，從知道或者應當知道自己的權利受到侵害時開始計算。對于有確定還款日期的，應該在該還款日期屆滿之次日起三年內起訴，**過該期限的，就會喪失勝訴權，訴訟請求就會得不到法院的支持，對于只有送貨單而沒有確定還款日期的，應該在送貨單日期之次日起三年內起訴。
訴訟時效因提起訴訟或債權人主張權利或債務人同意履行義務而中斷，從中斷之日起重新計算訴訟時效，所以，對于那些未及時付款的債務人，應及時的提起訴訟或發送書面的催收通知書，以防止**過訴訟時效期間，債權得不到保護。
欠款糾紛提起訴訟及申請執行。為了便利訴訟，在簽訂合同的時候，應該具備管轄權條款，也就是說可以在合同中約定法院管轄或仲裁**仲裁，不能同時選擇法院管轄和仲裁**仲裁。若選擇法院管轄，應在合同中直接約定我方所在地人民法院管轄，既方便訴訟，也節約訴訟成本。若選擇仲裁，則在合同中應明確約定具體的仲裁**名稱，如深圳仲裁**，約定不明，可能會導致仲裁條款無效。相對來說，仲裁實行一局終裁制，不能上訴，具有效率高的優勢，費用比訴訟要高。
欠款協議未到期能向法院起訴嗎：按照法律規定，可以起訴，但必須證明對方明確表示了到期不還錢，或者證明對方到期無力歸還，如果證明不了，法院會駁回起訴。
1.嚴格說來，提前還款也是一種違約行為，除非提前履行不損害債權人利益或者得到債權人的許可。
2.《*人民共和國合同法》*七十一條：債權人可以拒絕債務人提前履行債務，但提前履行不損害債權人利益的除外。債務人提前履行債務給債權人增加的費用，由債務人承擔。
3.債務償還期限未到，債務人有權不償還債務，債權人要求債務人提前償還，沒有法律依據，但是在債務履行期限屆滿前，債務人明確表示不償還的除外。
一般情況，雙方約定履行日期的協議，債權人不能主張提前履行。
但如果債務人有預期違約行為的，債權人可以向法院起訴，提前主張債權。
這種預期違約行為包括以下兩種情形：1、當事人一方明確表示不履行合同義務的;
2、當事人一方以自己的行為表明不履行合同義務的。
欠款糾紛律師-徐義明律師力求緊密細致、務實高效對待所有業務、案件，以集合專業力量為當事人服務，從而求取得較佳的效果，避免法律風險。
私人工程轉包協議樣本
　　甲方：
　　乙方：
　　合同簽訂地：
　　根據《*人民共和國合同法》、《*人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。
　　一、工程概況
　　1、工程名稱：
　　2、工程地點：
　　二、工程范圍及內容：
　　工程量：
　　承包形式：
　　三、工期：
　　1、開工日期：
　　2、竣工日期：
　　3、合同總工期為 工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。
　　四、質量標準采用下列：
　　1、工程質量達到**至魯班獎;
　　2、工程質量評定等級為優良;
　　3、符合國家質量驗收標準;
　　4、雙方約定的標準、具體為：
　　五、合同價款
　　本合同工程價款結算采用下列 種方式：
　　1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量**過5%的，雙方應另行簽訂補充協議 。
2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行：
　　(1) 工程預算價： (工程結束后按實結算)
　　工程單價: (含外運等其他一切費用)
　　(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核后，由會計事務所或 進行審計確認。
　　(3)所有工程量必須在每月 日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。
　　(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管**簽字，以及較終由總經理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。
　　(5)變更工程量在總承包價5%以內，*追加合同，**過5%，須另訂合同。
　　(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。
　　(7)工程量核算確認方式說明: 完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認后方可。
　　(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。
　　六、付款方式
　　1、本工程預算款為：
　　扣回工程預付款的方式為:
　　2、工程款按 方式支付，具體為：
　　(1)本工程無預付款;
　　(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認后，支付合格已完工工程款的 %;
　　(3)總工程款的 %作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，后支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失**過質保金數額，乙方對**出部分仍應予賠償。
　　七、材料、設備供應：
　　八、質量及驗收
　　1、工程質量必須符合本協議*四條約定標準，并按現行國家驗收規范執行。質量**期 年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。
　　2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得**過兩個，項目經理在現場的時間每天不低于 小時，負責處理工程上有關事務。
　　3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。
　　4、工程質量驗收必須按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。
　　5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
　　6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后 小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
　　7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工后 天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式 份。
　　8、其他約定 ： 按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。
　　九、施工組織與工期
　　1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。
　　2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2 ‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。
　　3、項目經理 ：現場代表(乙方)：
　　監理： 現場代表(甲方)：
　　4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決
　　十、安全及文明施工與管理
　　1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。
　　2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
　　3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。
　　4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。
　　5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。
　　6、乙方應按當地**有關部門規定進行施工場**準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
　　7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
　　十一、甲方責任
　　1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。
　　2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。
　　4、履行其它本協議約定的義務以及負責
　　十二、乙方責任
　　1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。
　　2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。
　　3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。
　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消較怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。
　　5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知 日內進場維修， 日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。
　　6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
　　十三、違約責任
　　1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。
　　2、如延誤工期，每**過一天，按合同總價款的 承擔違約金，或每天按 1000元向甲方支付違約金。
　　3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。
　　十四、附則
　　1、本協議經雙方簽章 后生效。
　　2、本協議于 年 月 日在 簽署。
　　3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。
　　4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。
　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：
　　年 月 日 年 月 日
調解書與裁決書具有同等法律效力。調解書應當寫明仲裁請求和當事人協議的結果。

-/gjjjcd/-

華商（南京）律師事務所經江蘇省**廳批準設立的合伙制律師事務所,專業提供法律顧問服務，*的刑事律師、離婚律師、建設工程律師等律師團隊，擅長建筑工程合同糾紛、建筑工程款拖欠、建材買賣糾紛等。是南京地區乃至全國服務的律師事務所。

我們的實力：

律師團隊

華商（南京）律師事務所是一家提供企業法律顧問、訴訟代理服務等業務的專業化公司制律師事務所，律師事務所自有律師及輔助人員幾十余名。立志打造通曉行業的企業顧問團隊、專業的律師團隊、分工細琢的訴訟律師團隊，并以流程管理標準化、質量管理體系化、服務項目訂制化的特色，力爭開辟一條新的道路。

標準服務

華商（南京）律師事務所開發出一整套服務收費標準化、服務內容標準化、服務流程標準化、服務質量標準化的產品，竭力為中小微企業提供專業的綜合法律咨詢服務。我們律師事務所奉行“誠心相待、恒心相守、榮聚共贏、和衷共濟”的**觀，精心打磨著每一份產品、每一項服務，只愿為您提供優質、經濟的法律咨詢服務，為您企業的發展保駕**。